Арбитражный суд Томской области объявляет открытый конкурс

Арбитражный суд Томской области объявляет

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

на проведение текущего ремонта холла третьего этажа в здании суда по адресу: пр.Кирова, 10.

Стоимость работ- 3,0 млн.руб.

Срок выполнения работ - май 2007г.

Источник финансирования - средства федерального бюджета; форма- безналичный расчет.

Критерии оценки:

- стоимость работ,

-объем предоставления гарантий качества работ, качественные характеристики материалов, используемых при выполнении работ,

-срок предоставления гарантии качества работ.

Участники размещения заказа должны предоставить следующие документы:

-  выписку из ЕГРН;

-  смету на выполняемые работы, прошедшую экспертизу;

-  копии лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений .

Сведения о необходимых объемах текущего ремонта и конкурсную документацию, можно получить по адресу: г. Томск, пр.Кирова, 10, каб.103,тел.284-070, в электронном виде.

          Заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 10., тел.284-022; e-mail: Potemkin @ post.Tomica.ru.; с 12.02.2007г. и до 12-00 12.03.2007г. по месту расположения суда с пометкой «на конкурс». Вскрытие конвертов в 12-00 12.03.2007г.; подведение итогов 14.03.2007г.

         Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Требование к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:

   -образец формы заявки на участие в конкурсе;

2. Требование к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ:

  - дизайнерский проект оформления третьего этажа;

3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

  - наличие системы менеджмента качества ГОСТ РИСО 9001-2001 либо договоры на оформление предприятия согласно вышеуказанной системы менеджмента качества;

4. Место, условия и сроки выполнения работ:

  - указано в извещении;

5. Порядок формирования цены контракта:

  - дефектная ведомость;  на основе дефектной ведомости – сметный расчет, прошедший экспертизу и имеющий положительное заключение;

6.  Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ:

  - ч. 5 ст.9 ФЗ №94-ФЗ;

7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участия в конкурсе:

  - п. 9 ч.4 ст.21 ФЗ №94-ФЗ (указано в извещении);

8. Требования к участникам размещения заказа:

  -действующие лицензии на данный вид выполняемых работ;

  - выписка или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРН;

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки:

  - ч.9 ст.25 ФЗ №94-ФЗ;

10. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений конкурсной документации:

  - ч.1 ст.24 ФЗ №94-ФЗ;

11.  Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

  - ч. 1 ст.26 ФЗ №94-ФЗ (указано в извещении);

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

  - ч.4-6 ст. 28 ФЗ №94-ФЗ (указано в извещении);

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

  - указано в извещении;

Опубликовано: 12.02.2007 03:00 Обновлено: 12.02.2007 03:00